大寺律师
TEL:18222584808
潘星光律师
潘星光律师，大寺律师，现执业于天津新华律师事务所，具有深厚的法学理论功底及司法操作经验。诚实信用，勤勉敬业，以“实现当事人利益最大化”为服务宗旨。办案认真负责，精益求精，业务功底扎实，语言表达流畅、思维敏捷，具有良好的沟通协调和谈判辩护能力。受人之托、忠人之事、不畏艰险、奋力拼争，愿尽自己的所能，为当事人提供最好的法律服务。不敢承诺案件的最终结果，但敢承诺办案尽心竭力!
我们知道，如果单位拖欠债权人工程款，债权人要款不成的可以向法院提起诉讼要求归还欠款。那么个人债务纠纷起诉书要如何写呢针对这个问题，以下是为您整理的最新拖欠工程款起诉状范本如何写的相关内容，希望对您有所帮助。内容仅供参考。
拖欠工程款起诉状范本
起诉单位：：______市______县______建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：xxx万元
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________
法定代表人姓名：_________职务：_________
被告单位：______市职工教育培训中心
地址：________市_______-______路________号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司同______市职工教育培训中心签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是;议标形式，也工包材料;。承包额为xx万元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达xx万元。甲方虽然承担了xx万元的误工费，但尚有xx万元到今有承担赔偿损失的。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值xx万元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：;公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事。;《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和
_________年_________月________日
核心内容：建设工程价款优先受偿权的债权范围是哪些建设工程价款的范围应当以建设工程合同所约定的内容为基础，而迟延利息应列入优先受偿范围，还有带资、垫资款应否列入建设工程款优先受偿的问题等。接下来为您详细介绍。
建设工程价款优先受偿的债权范围
对于建设工程欠款优先权的债权范围，《合同法》第286条明确规定为;建设工程的价款;。《批复》第3条对建设工程价款优先受偿的债权范围作出了界定，即;建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员的报酬、材料款等实际支出费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。;从该条的表述来理解，工程价款是由与工程造价有关的因素构成。并用的排除法排除了因发包人违约所造成的损失。在司法实践中怎样理解建设工程价款，笔者认为建设工程价款应包括以下内容：
建设工程价款的范围应以合同为基础
建设工程价款的优先受偿权，基于发包人对建设工程合同的违约行为而产生的债务，也就是依合同约定发包人应履行的付款义务。在认定优先受偿的建设工程价款的范围时，应以建设工程合同所约定的内容，依照《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》确定的工程造价为基础。
建设工程价款的迟延利息应列入优先受偿范围
虽然《合同法》未明确规定建设工程价款迟延利息的优先受偿问题，但利息不同于承包人的其他损失，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》它是基于承包人实际支出的费用而产生的孳息，属于其法定孳息，与工程款本为一体。因此，建设工程价款的迟延利息，理应属于法定优先权的受偿范围。
带资、垫资款应否列入建设工程价款优先受偿的问题
为防止没有建设资金的建设单位乱上项目，造成大量拖欠工程款及;烂尾工程;，建设部、国家计委、财政部1996年发布的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》规定禁止带资垫资承包工程。但我国的建筑业市场是发包方居于优势地位，在建设施工合同中，承包方为了迎合发包方，以便揽到建设工程，承包方一般会同意发包方的要求带资或垫资承建工程。我们需要明确一下带资、垫资的概念。因为《通知》只是一个规范性文件虽然提到了带资、垫资，但没有明确这两个概念。但解读《通知》我们可以看出带资、垫资是一个概念，是在合同中约定的。现实中，带资、垫资这样的名词一般不会在合同中出现。我们把合同中约定的在工程建设进展到一定阶段后发包方才开始拨付工程款的称之为带资，在发包人不按合同约定付款的情况下，承包人垫付资金，支付人工费、材料费进行施工的称为垫资。对这两种情况应区别对待。
